Elna BV – Alemstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België
Ondernemingsnummer: BE1010981708
(hierna: “Elna BV”, “wij” of “ons”)
1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, verkopen, herstellingen en
diensten van Elna BV aan professionele klanten (B2B). Door het plaatsen van een bestelling of het afsluiten van een
overeenkomst erkent de klant deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard, met uitsluiting van eigen
aankoopvoorwaarden van de klant.
2. Offertes en bestellingen
Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. Een bestelling is pas bindend na schriftelijke bevestiging
door Elna BV. Mondelinge toezeggingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging.
3. Prijzen en transportkosten
Alle prijzen worden vermeld in euro en exclusief btw. Transportkosten worden berekend op basis van het aantal bestelde
artikelen en de afstand, aan €0,85¹ per kilometer (excl. btw). Vanaf een netto bestelbedrag van €1.500 (excl. btw) geldt
franco levering binnen België. Leveringen gebeuren via pallettransport of postpakket, afhankelijk van de aard en omvang
van de goederen.
¹ De transportkosten blijven stijgen als gevolg van snelle en onvoorspelbare schommelingen in diesel- en containerprijzen. Om deze
reden zijn wij genoodzaakt de toeslag van €0,10 per gereden kilometer (excl. btw) door te voeren (voorheen €0,75/km, nu €0,85/km).
4. Levering en risico-overdracht
De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief. Elna BV streeft naar een correcte inschatting, maar is
afhankelijk van de productie- en sluitingsperiodes van haar fabrikanten. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot
annulatie of schadevergoeding. De goederen reizen steeds op risico van de klant, ook bij franco levering.
5. Klachten en conformiteit
De klant dient de geleverde goederen bij ontvangst te controleren. Eventuele zichtbare gebreken of klachten over de
levering moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan Elna BV worden gemeld. Verborgen gebreken dienen
te worden gemeld binnen een redelijke termijn na ontdekking. Indien geen klacht tijdig wordt ingediend, wordt de
levering geacht te zijn aanvaard.
6. Betalingsvoorwaarden
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 tot 60 dagen na
levering. Facturen zijn betaalbaar te Mechelen, op de aangeduide rekening van Elna BV. Bij laattijdige betaling is van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de Belgische wettelijke rentevoet voor
handelstransacties, vermeerderd met 2%, met een minimum van 12% per jaar. Daarnaast wordt een forfaitaire
schadevergoeding aangerekend van 10% van het openstaande bedrag (minimum €25) ter dekking van administratieve
kosten. De niet-betaling van één factuur op vervaldag maakt alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
7. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Elna BV tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.
Het risico gaat over op de klant vanaf het moment van levering. Voorschotten blijven verworven ter vergoeding van
mogelijke verliezen bij wederverkoop. Bij doorverkoop van onbetaalde goederen draagt de klant de resulterende
schuldvordering automatisch over aan Elna BV.
8. Garantie en herstelling
Op onze producten geldt een garantie van 24 maanden op onderdelen en werk, te rekenen vanaf de leverdatum. Deze
garantie dekt uitsluitend fabricagefouten en materiaalgebreken. Normale slijtage, oneigenlijk gebruik, ongepast
onderhoud of wijziging van het product vallen buiten de garantie. Herstellingen of vervangingen onder garantie worden,
naar keuze van Elna BV, uitgevoerd door herstel, vervanging of levering van onderdelen. Elna BV garandeert de
beschikbaarheid van onderdelen gedurende minimaal 10 jaar na levering met uitzondering van overmacht.
Transportkosten voor het ophalen of terugbrengen van goederen voor herstelling vallen ten laste van de klant, tenzij
anders overeengekomen.
9. Testmodellen
Elna BV kan ervoor opteren om de klant voor testdoeleinden gedurende een bepaalde periode producten ter
beschikking te stellen. In geval van beschadiging of verlies van deze producten is de klant als enige verantwoordelijk. In
geval van sterke vervuiling, slijtage of ander waardeverlies, zal de klant Elna BV de volledige schade vergoeden.
10. Opschorting en annulatie
Elna BV behoudt zich het recht voor om leveringen op te schorten of te annuleren indien de kredietwaardigheid van de
klant in het gedrang komt (zoals bij wanbetaling, beslag of faillissement), onverminderd het recht op schadevergoeding.
11. Overmacht
Elna BV is niet aansprakelijk voor vertragingen of niet-uitvoering veroorzaakt door overmacht, waaronder onder andere
begrepen: stakingen, brand, natuurrampen, transportproblemen, pandemieën, grondstoftekorten of vertraging bij
leveranciers.
12. Aansprakelijkheid
Met uitzondering van de waarborg voor verborgen gebreken, kan de aansprakelijkheid van Elna BV enkel worden
ingeroepen in geval van bedrog, opzettelijke of grove fout. Elna BV is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse
schade. Zij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend gevolgschade, winstderving,
gemiste besparingen of schade aan derden.
In elk geval is de aansprakelijkheid van Elna BV voor schade voortvloeiend uit de levering van goederen of uit enige
onrechtmatige daad beperkt tot het bedrag waarvoor Elna BV is verzekerd onder haar beroeps- of
productaansprakelijkheidsverzekering.
Elk recht om een vordering tot schadevergoeding in te stellen vervalt één jaar na de datum van levering of voltooiing van
de werken.
Indien Elna BV door een derde wordt aangesproken, zal de klant Elna BV volledig vrijwaren voor alle aanspraken, kosten
en schade, tenzij de vordering van de derde is gebaseerd op een fout begaan met het opzet om te schaden of op een
fout die het leven of de fysieke integriteit van een persoon aantast.
De klant bevrijdt Elna BV, evenals elke hulppersoon of onderaannemer die door haar wordt ingeschakeld, volledig van
contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid jegens de klant, behoudens ingeval van een fout begaan met het
opzet om te schaden of van een fout die het leven of de fysieke integriteit van een persoon aantast.
12. Ondeelbaarheid
Indien één of meerdere van de clausules uit deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, tast deze nietigheid
in geen geval de overige bepalingen van de voorwaarden, noch de overeenkomst in haar geheel aan.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle overeenkomsten met Elna BV worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de
rechtbanken van Mechelen bevoegd, tenzij Elna BV verkiest de zaak aanhangig te maken voor de rechtbank van de
maatschappelijke zetel of woonplaats van de klant.
14. Contact
Voor vragen of klachten:
Elna BV (Topclass Projects - Topclass Care Furniture)
Ondernemingsnummer: BE1010981708
Alemstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België
E-mail: info@topclassprojects.be
BELFIUS IBAN: BE 61 0689 5262 6317 / BIC: GKCCBEBB
Peppol-ID: 0208:1010981708
